关于二审抗诉程序,下列哪些选项是正确的A.地方各级人民检察院对同级人民法院第一审判决

题型:多项选择题

问题:

关于二审抗诉程序,下列哪些选项是正确的

A.地方各级人民检察院对同级人民法院第一审判决、裁定的抗诉,通过原审人民法院提交抗诉书,并将抗诉书副本抄送上一级人民检察院

B.原审人民法院应当在抗诉期满后3日以内;将抗诉书连同案卷、证据移送上一级人民法院,并且将抗诉书副本送交当事人

C.地方人民检察院接到下级人民检察院的抗诉书后,如果认为抗诉不当,可以向同级人民法院撤回抗诉,并且通知下级人民检察院

D.人民检察院在抗诉期限内撤回抗诉的,第一审人民法院不再移送案件;如果是在抗诉期满后撤回抗诉的,第二审人民法院可以裁定准许,并通知第一审人民法院和当事人

考点:国家司法考试司法考试卷二司法卷二
题型:多项选择题

根据《物权法》,用益物权不包括______。

A.土地承包经营权
B.建设用地使用权
C.房屋租赁使用权
D.宅基地使用权

题型:多项选择题

某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程,经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工,并签订了施工承包合同。合同价为1600万元,工期为130天。合同规定:业主与承包方“每提前或延误工期一天,按合同价的万分之二进行奖罚”,“主要设备由业主提供,其他材料由承包方采购”。施工方与石材厂商签订了石材购销合同;业主经与设计方商定,对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。施工进行到第22天时,由于设计变更,造成工程停工9天,施工方8天内提出了索赔意向通知;施工进行到第36天时,因业主方挑选确定石材,使部分工程停工累计达16天(均位于关键线路上),施工方10天内提出了索赔意向通知;施工进行到第52天时,业主方挑选确定的石材送达现场,进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求,监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换,因此延误工期5天。石材厂商要求承包方支付退货运费,承包方拒绝。工程结算时,承包方因此向业主方要求索赔。施工进行到第73天时,该地遭受罕见暴风雨袭击,施工无法进行,延误工期2天,施工方5天内提出了索赔意向通知;施工进行到第137天时,施工方因人员调配原因,延误工期3天。最后,工程在152天后竣工。工程结算时,施工方向业主方提出了索赔报告并附索赔有关的材料和证据,各项索赔要求如下:

(1)工期索赔:

①因设计变更造成工程停工,索赔工期9天。

②因业主方挑选确定石材造成工程停工,索赔工期16天。

③因石材退换造成工程停工,索赔工期5天。

④因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工,索赔工期2天。

⑤因施工方人员调配造成工程停工,索赔工期3天。

(2)经济索赔:1600×0.02%×(9+16+5+2+3)万元=11.2万元

(3)工期奖励:1600×0.02%×(130+9+16+5+2+3-152)万元=4.16万元

[问题]

1.上述事件,哪些索赔要求能够成立哪些不能成立为什么?

2.上述工期延误索赔中,哪些应由业主方承担哪些应由施工方承担?

3.施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少工期奖励应为多少?

4.发生不可抗力事件,风险承担的原则是什么?

题型:多项选择题

什么是点火提前角?什么是最佳点火提前角?点火提前角过大或过小对汽车性能有何影响?

题型:多项选择题

下列哪个是面向对象程序设计语言不同于其他语言的主要特点

A.继承性

B.消息传递

C.多态性

D.静态连编

题型:多项选择题

其他有痤疮的部位可以直接刮痧,不用避开刮拭。

更多题库