在我国，可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件，由中级人民法院管辖。

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图2-2)，并得到甲方代表的同意。

实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元，发射塔基础施工延长2天。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，房屋主体施工延长 2天。
事件4：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天，材料损失费1.2万元。
事件5：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装
修施工缩短3天，该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
[问题]1.在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求为什么
2．该工程的实际工期为多少天可得到的工期补偿为多少天
3．假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日，间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项费用补偿额为多少元

下列CT操作，对诊断结果影响最大的是（）

A.病人姓名和检查方位的输入

B.对扫描部位的固定

C.将被检部位置于扫描野中心

D.肿块部位的体表标记

E.检查参数中重建算法的选择

从创建和谐社会的角度谈谈你对扶贫的看法。

关于R×C列联表，以下错误的一项是

A．目的是推断两个分类变量之间是否相关

B．计算的统计量与多个样本率比较的χ²检验相同

C．对于2×2列联表，还可以比较两种处理间有无区别

D．配对分类资料的2×2列联表，原假设为H₀：a＝d或H₀：b＝c两种假设等价

E．配对分类资料的2×2列联表，原假设只能是H₀：b＝c

在固定式混凝土输送泵基础上发展起来的具有自行、泵送和浇筑摊铺混凝土综合能力的高效能的专用混凝土施工机械是（）。

A.自落式混凝土搅拌机

B.混凝土运输车

C.混凝土输送泵

D.混凝土泵车