某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工

题型:问答题

问题:

某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:

(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;

(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元CE日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表1.1中所列标准补偿;

(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标(2009)206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。

该工程在施工过程中发生以下事件:

事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。

事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支 10000元,工期延误3天。

事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。

事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各1台)闲置5天,工人窝工86工日;工期延误5天。

事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。

上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。

 

1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求,为什么?

2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?

3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元工程延期是多少天?

考点:造价工程师工程造价案例分析工程造价案例分析
题型:问答题

偏瘫者穿衣时,其顺序为()

A.健侧→患侧

B.患侧→健侧

C.足→腰→头

D.头→腰→足

E.腰→头→足

题型:问答题

一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min,则该汽油机每秒钟内完成的冲程数和对外做功的次数分别是                                                           

  

A.40和10  

B.20和20  

C.10和10    

D.40和20

题型:问答题

患者,男,76岁,既往有慢性咳嗽病史二十余年。自觉胸胁疼痛,咳唾引痛两年。近期痛势逐渐减轻,而呼吸困难加重,咳逆气喘,息促不能平卧,一侧肋间胀满,舌苔白,脉沉弦。本证候的证机概要是()

A.邪犯胸肺,枢机不利,肺失宣降

B.饮停胸胁,脉络受阻,肺气郁滞

C.饮邪久郁,气机不利,络脉痹阻

D.寒饮伏肺,遇感引动,肺失宣降

E.支饮日久,脾肾阳虚,饮凌心肺

题型:问答题

具有“青如玉、明如镜、声如磬”特征的青瓷是()。

A.弟窑青瓷

B.哥窑青瓷

C.越窑青瓷

D.官窑青瓷

题型:问答题

案情:B市盗版活动猖獗,音像制品市场非常混乱。2007年10月,B市市委作出了“严厉打击盗版活动”的红头文件。根据市委文件的精神,B市H区组成了公安局、文化局、工商局、税务局联合执法小组,负责打击本市盗版活动。 2007年10月11日,联合执法小组接到市民举报,来到H区文化大街的一家店名为“精彩世界”的音像制品商店进行突击检查,结果查获盗版、淫秽光盘500余张。检查小组制作检查笔录后,未交由店主陆某签字。联合执法小组随即当场作出了吊销营业执照、罚款2万元的行政处罚决定,决定书上有公安局、文化局、工商局、税务局四家单位的公章。陆某要求举行听证,执法人员却说:“你找市委书记要求听证吧。”
陆某不服行政处罚决定,遂于2007年10月15日向H区人民政府申请行政复议。H区人民政府受理后认为,严厉打击盗版活动是市委的决定,在打击盗版活动的风头上,应当给违法的相对人更严厉的行政处罚,遂变更了联合执法小组的行政处罚决定,作出了吊销营业执照、罚款2.5万元的行政复议决定。
2007年10月25日,陆某接到了行政复议决定书。陆某不服,遂于11月8日向B市H区人民法院提起了行政诉讼,以H区公安局、文化局、工商局、税务局为共同被告。H区人民法院经审查认为被告不合格,遂告知陆某变更,陆某不同意。11月15日,陆某又以H区人民政府为被告,再次向区人民法院提起行政诉讼,区人民政府委托律师王某为诉讼代理人。诉讼过程中,王律师未经法院许可多次到陆某及有关证人家了解案情,并将所作询问笔录提交法庭。H区人民法院审理后认为:严厉打击咨版活动是行政机关和司法机关的共同职责,遂撤销了区人民政府的行政复议决定,作出了吊销营业执照、罚款3万元的判决。陆某不服 H区人民法院的一审判决,于法定时间内上诉到B市中级人民法院,B市中级人民法院没有开庭审理,仅就一审书面材料进行了审理,并作出了撤销一审判决、H区人民政府行政复议决定和联合执法小组的行政处罚决定,责令原处罚单位重新作出行政处罚决定的终审判决。根据以上案情,请回答下列问题:
1.H区人民政府的行政复议决定加重了行政处罚,是否合法,为什么

更多题库