活动状态下热量主要来源于()A．胃肠 B．肝脏 C．心脏 D．骨骼肌 E．肺脏

用大量变质的蚕蛹喂猪，可产生“（）肉”

男，68岁。排便时诉胸闷，随即跌倒，呼之不应，皮肤发绀。最有助于确诊心脏骤停的临床表现是

A．意识丧失
B．呼吸停止
C．皮肤发绀
D．心音消失
E．桡动脉搏动消失

根据我国《民事诉讼法》的规定，下列表述错误的是( )。

A．物证应提交原物

B．书证应当提交原件

C．人民法院认为应当由自己收集的证据，由人民法院负责调查收集

D．外文书证无需有中文译本

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了图5-1所示的网络进度计划：

该工程施工过程中发生了以下事件：

1．基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天；

2．B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天；

3．甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元；

4．乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使安装调试工作延误5天，损失12万元；发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

[问题一]

施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和赞用补偿。

[问题二]

如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少

[问题三]

该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为 180元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少

注：计算结果保留一位小数。

缺少顾客是第一位的服务意识，忙于其他事情而影响接待顾客，应给予（）。