【案例一】 背景 某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同

题型:问答题

问题:

【案例一】 背景 某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同,施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准,发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定: (1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时,其超出工程量清单估算工程量15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任; (2)工期提前的奖励标准为10000元/天,逾期完工违约金为10000元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。

 在施工过程中发生了如下事件: 事件1:由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路,新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。 事件2:在C工作中,闸墩部分钢筋安装质量不合格,承包人按监理单位要求进行了返工处理,导致C工作推迟5天完成。 事件3:在D工作中,由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场,导致D工作推迟6天完成。 事件4:在G工作中,由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120%,导致G工作48天完成。 事件5:在F工作中,承包人采取赶工措施,F工作20天完成。 问题:

分别分析事件1、事件2、事件3、事件4对工期的影响。

考点:二级建造师水利水电工程二级建造师水利水电工程管理与实务真题2008年
题型:问答题

制作风险评估系图属于()

A、对主要风险评估

B、风险识别

C、风险监察

D、确定风险评级和应对计划

题型:问答题

周小妹因故意杀人被判处死刑,下级人民法院接到最高人民法院执行死刑命令后,发现周小妹正在怀孕,应当如何处理

A.停止执行,待分娩后报请最高人民法院院长再签发执行死刑的命令才能执行

B.停止执行,并立即报请最高人民法院依法改判

C.立即执行

D.停止执行,报告本级人民法院院长裁定

题型:问答题

下列各项中,不属于财政部门对有关单位实施会计监督检查的内容的有( )。

A.是否存在私设账薄、账外没账的情况

B.是否按照《会计法》和国家统一会计制度的要求进行会计核算

C.国有企业年度财务会计报告是否经财政部门审查批复

D.是否建立健全内部会计控制制度并有效实施

题型:问答题

2007年我国粮食种植面积10553万公顷,比上年增加70万公顷;棉花种植面积559万公顷,增加7万公顷;油料种植面积1094万公顷,减少60万公顷;糖料种植面积167万公顷,增加10万公顷。

全年粮食产量50150万吨,比上年增加350万吨,增产0.7%,其中,夏粮产量11534万吨,增产1.3%;早稻产量3196万吨,增产0.3%;秋粮产量35420万吨,增产0.6%。

全年棉花产量760万吨,比上年增产1.3%。油料产量2461万吨,减产4.2%。糖料产量11110万吨,增产11.4%。烤烟产量239万吨,减产3.9%。茶叶产量114万吨,增产10.9%。

全年肉类总产量6800万吨,比上年减少3.5%。其中,猪肉减少9.2%;牛、羊肉分别增长6.1%和5.8%。全年水产品产量4737万吨,增长3.3%。全年木材产量6974万立方米,增长5.9%。

2002年我国的粮食产量约为()。

A.45722万吨

B.44965万吨

C.44761万吨

D.40709万吨

题型:问答题

税务行政管理相对人不服税务机关作出的(),可以提出复议申请。

A.行政处分行为

B.人事任免行为

C.行政奖励行为

D.行政处罚行为

更多题库