某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总

题型:问答题

问题:

某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润串5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5吨/分钟的排水设施,并安装 1.5吨/分钟的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更,由此造成施工单位的机械设备窝工12天。
事件2:施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工压涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急增加购买额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5吨/分钟的排水设施,恢复了施工。
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔:
事件1;由于业主修改工程设计12天,造成施工单位机械设备窝工费用索赔,见表6-1所示。
                                 表6-1 机械设备窝工费用索赔表

项目 机械台班单价(元/台班) 时间(天) 金额(元)
9m3空压机 310 12 3720
25t履带吊车(租赁) 1500 12 18000
塔吊 1000 12 12000
混凝土泵车(租赁) 60 12 7200
合计 40920
现场管理费:40920元×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)元×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)元×5%=2541.13元
合计:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气费用索赔。
(1)备用排水设施及额外增加排水设施费:(15900÷2×3)元=23850元
(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元
(3)额外排水工作的劳务费8650元
合计:48500元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔。
延长工期40天。
索赔现场管理费增加额:
现场管理费:8600万元×15%=1290万元
相当于每天;(1290×10000÷730)元/大=17671.23元/天
40天合计:(17671.23×40)元=706849.20元
问题:

考点:二级建造师公路工程公路工程管理与实务
题型:问答题

业主违反关于物业的使用、维护和管理的约定,妨碍物业正常使用或造成物业损害及其他损失的,( )可依据临时管理规约向人民法院提起诉讼。

A.其他业主和公安部门

B.公安部门

C.其他业主和物业服务企业

D.物业服务企业主管部门

题型:问答题

下列家长参与中,属于亲子活动的是()

A.协助孩子收集资料

B.带孩子去公园

C.参观园所保教活动

D.与孩子共同参加园所活动

题型:问答题

()或专业标准化技术归口单位负责提出本行业标准计划的建议,组织本行业标准的起草及审查等工作。

题型:问答题

LMT的EFMS模块包括的功能有()

A.查看当前告警

B.告警定制

C.查看历史告警

D.告警导出

题型:问答题

选择供应商的方法有( )等。

A.直观判断法

B.加权综合评分法

C.协商选择方法

D.评分法

E.求平均值法

更多题库